Obras correspondientes al proyecto de aseos públicos Parque Malilla

Se valorará la experiencia profesional de las personas integrantes del equipo de trabajo señalado en la cláusula del PPT, apdo. P del Anexo I, conforme a lo indicado a continuación: Jefatura de Obra: Se otorgará 2 puntos por cada contrato de obra en la que haya sido jefe de obra en la que intervengan cuartos de baño y aseos públicos, desde su inicio hasta su finalización, cuyo PEM de obra > 78.444,80 euros, con un máximo 10 puntos. Persona encargada de la obra. Será la responsable de la adjudicataria a pie de obra, con permanencia en la misma (obra) durante toda su jornada laboral y durante toda la ejecución de las obras. Será la responsable de ejecutar y coordinar las tareas que le indique la jefatura de obra y la dirección facultativa. Se otorgará 2 puntos por cada contrato de obra que haya sido encargado en la que intervengan cuartos de baño y aseos públicos, desde su inicio hasta su finalización, cuyo PEM de obra > 78.444,80 euros, con un máximo 10 puntos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán junto con la oferta mediante certificados de buena ejecución o informes emitidos por la unidad competente de la Administración para acreditar la ejecución de los trabajos, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o mediante una declaración del empresario/a acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. En el certificado o informe deberán constar los datos necesarios para su valoración, siendo como mínimo: - Los datos generales del encargo. Descripción de las obras - El plazo de ejecución de la obra, - El nombre acreditativo del Jefe de obra / Encargado. - El PEM de la obra ejecutada

Se valorará con el máximo de puntuación a la mayor baja ofertada, expresada en porcentaje respecto al presupuesto base de licitación. Las ofertas que no presenten baja alguna (baja porcentual cero) se valorarán con 0 puntos. Se podrán considerar anormalmente bajas aquellas ofertas que presenten un precio inferior en 10 puntos porcentuales respecto a la media de precios de todas las ofertas admitidas.

Se puntuará la ampliación del plazo de garantía al que se compromete la licitadora, con respecto a la establecida en el apartado Z de este Anexo I. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta con la mayor ampliación de plazo de garantía, respecto al mínimo establecido en el apartado Z de este Anexo I que es de UN AÑO desde la fecha del acta de recepción de las obras. La oferta de ampliación del plazo de garantía se formulará en meses completos, hasta un máximo de DOCE MESES (12) MESES sobre el mínimo establecido en el apartado Y del Anexo I. Las ofertas que no presenten ninguna ampliación del plazo de garantía, con respecto al apartado Z del Anexo I, se valorarán con 0 puntos.