Construcción de pistas deportivas en playas de Motril

Se otorgarán 20 puntos a la oferta que más reduzca el plazo de ejecución, hasta un máximo de reducción de 10 días y 0 puntos al que no reduzca dicho plazo de ejecución de 2 meses, distribuyéndose el resto de los puntos de forma proporcional. Las ofertas con ampliación del plazo intermedio entre la oferta con menor ampliación de plazo y la oferta con la mayor ampliación de plazo se valorarán de forma proporcionalmente lineal entre las anteriores puntuaciones de 0 puntos a 20 puntos. Fórmula para el cálculo de puntuación con ampliación de plazos de garantía intermedias se establece anexo I PCAP. La garantía definitiva aportada por el adjudicatario no será devuelta hasta la finalización del plazo de garantía ampliado en la oferta presentada.

Se valorará el precio ofertado. Se asignará una puntuación máxima (60 puntos) a la mejor oferta, calculándose la puntuación de las restantes, de acuerdo a la formula establecida en el anexo I PCAP. Las ofertas de las empresas cuyo importe coincida con el importe máximo de licitación obtendrán 0 puntos. La oferta económica de los licitadores contendrá como máximo dos decimales, y el resultado de este apartado, aplicada la formula antes expuesta, se redondeará también a dos decimales. Aquel licitador que oferte por encima del presupuesto base de licitación quedará excluido del procedimiento de licitación.

Obtendrá la mayor puntuación, esto es, 20 puntos, la oferta con la mayor ampliación del plazo de garantía, obteniendo 0 puntos aquel que no amplie el plazo de garantía de 12 meses obligatorio. Ampliación plazo de garantía en 0 meses: 0 puntos Ampliación plazo de garantía en 0 meses: 20 puntos